Договор на установку (изготовление и монтаж) баннера – типовой документ, регулирующий отношения между заказчиком рекламной конструкции и исполнителем, выполняющим работы по её созданию и размещению. Ниже представлен пример такого договора с выделенными ключевыми положениями и комментариями, которые помогут адаптировать его под конкретные условия сделки;

Структура образца договора

1. Преамбула – указание сторон, их реквизитов и оснований для действия от имени.
2. Предмет договора – описание работ (изготовление, доставка, монтаж баннера) и ссылка на техническое задание.
3. Обязанности сторон – перечень действий исполнителя и заказчика, включая сроки, качество, предоставление материалов и доступ к объекту.
4. Цена и порядок расчётов – стоимость работ, этапы оплаты, способы платежа, штрафы за просрочку.
5. Сроки выполнения работ – даты начала и окончания, условия переноса сроков.
6. Ответственность сторон – штрафы, неустойки, возмещение убытков.
7. Приёмка и сдача работ – порядок подписания акта сдачи‑приёмки.
8. Форс‑мажор – обстоятельства, освобождающие от ответственности.
9. Разрешение споров – досудебная претензия, суд или арбитраж.
10. Заключительные положения – срок действия договора, порядок изменения и расторжения, реквизиты сторон.

Пример текста договора (с скрытыми персональными данными)

ДОГОВОР № ___
«___» __________ 20__ г.

ООО «Приоритет» в лице директора [ФИО скрыто], действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и
______________________ в лице _________________________________ , действующего на основании ___________________ именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства своими силами либо с привлечением третьих лиц, с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором сроки выполнять задания ЗАКАЗЧИКА по изготовлению и монтажу рекламных конструкций (баннеров).

Описание видов работ, их технические характеристики (технология производства, материал, размер, количество и т.п.), стоимость, сроки выполнения работ и другая существенная для сторон информация указывается в Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязуется:

• Исполнить обязательства по настоящему Договору добросовестно и в оговоренные Сторонами сроки. Сроки выполнения заказов могут быть продлены по взаимному соглашению Сторон или по причине неблагоприятных погодных условий.
• Провести изготовление и монтаж рекламной продукции, определенных в соответствующем Приложении, согласно утвержденного оригинал‑макета, отраженного в Приложении.
• Произвести монтаж рекламных объектов только при условии получения разрешения соответствующих согласований. Исполнитель может произвести монтаж рекламных объектов по требованию Заказчика без получения разрешения, но в этом случае ответственность за монтаж не согласованного рекламного объекта возлагается на Заказчика.
• Если в процессе выполнения работ Заказчик просит Исполнителя изменить техническое задание, которое влечет за собой дополнительные затраты, тогда сторонами составляется дополнительное соглашение. Исполнитель приступает к работе только после подписания дополнительного соглашения и получения предоплаты. В дополнительном соглашении указываются новые сроки сдачи работ.
• Передать выполненные работы Заказчику по Акту сдачи‑приемки работ.

Исполнитель имеет право:

• Не приступать к выполнению работ или приостановить выполнение последних в случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей по оплате согласно разделу 3 настоящего Договора.
• Отменить или приостановить монтажные работы, если со стороны балансодержателя или органов государственной власти поступит такое требование из‑за нарушения условий размещения рекламных объектов. В данном случае ответственность (в т.ч. выплаты штрафов и т.п.) возлагается на Заказчика.
• Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнения своих обязательств по Договору, если она связана с неблагоприятными погодными условиями, при которых невозможно или крайне затруднено выполнение наружных работ по монтажу рекламных объектов.
• В случае необходимости для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Исполнитель имеет право привлекать к исполнению других лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за результат выполненной работы несет Исполнитель.

Заказчик обязуется:

• Обеспечить Исполнителю фронт работ, в т.ч., но не ограничиваясь: допустить сотрудников Исполнителя на площадку проведения работ, обеспечить присутствие уполномоченного на подписание Актов сдачи‑приемки работ сотрудника Заказчика на площадке в момент проведения работ. По требованию Исполнителя предоставить возможность для подключения рабочего электроинструмента к источнику питания.
• Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для проведения работ по изготовлению рекламных объектов, определенных в соответствующем Приложении (техническое задание, макеты, согласования и т.д.).
• Оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Общая цена работ по изготовлению и монтажу баннера составляет __________ (__________) рублей, включая НДС.

Оплата производится следующим образом:

1. предоплата в размере 30 % от общей стоимости – не позднее трёх банковских дней после подписания Договора;
2. оставшаяся сумма – после подписания Акта сдачи‑приемки работ, но не позднее пяти банковских дней с момента получения Заказчиком указанного Акта.

За просрочку платежа Заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по изготовлению баннера начинаются «___» __________ 20__ г. и должны быть завершены не позднее «___» __________ 20__ г.

Монтаж баннера на месте осуществляется в течение __________ рабочих дней с момента доставки готового изделия на объект.

Сроки могут быть изменены по соглашению Сторон в случае форс‑мажорных обстоятельств или по взаимному согласию.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору сторона, нарушившая обязательства, уплачивает штраф в размере 5 % от общей цены Договора за каждый день просрочки, но не более 30 % от общей цены.

В случае причинения ущерба имуществу третьих лиц в результате монтажа баннера, ответственность несет сторона, вина которой установлена в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЁМКА И СДАЧА РАБОТ

После завершения работ Исполнитель извещает Заказчика о готовности объекта к приёмке.

Приёмка производится совместно сторонами путем подписания Акта сдачи‑приемки работ. В случае наличия замечаний Заказчик указывает их в Акте, и Исполнитель обязан устранить недостатки в срок, указанный в Акте.

Подписанный Акт сдачи‑приемки работ является основанием для окончательного расчёта по Договору.

ФОРС‑МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или задержку исполнения обязательств, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, войны, embargo, действия государственных органов и т.п.), которые не могли быть предвидены и предотвращены при разумной осмотрительности.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, решаются путем переговоров и консультаций Сторон.

В случае невозможности достичь согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда при соответствующей торгово‑промышленной палате по месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторон.

Любые изменения и дополнения к Договору действительны только если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________ /[ФИО скрыто]/
ЗАКАЗЧИК: _____________________ /_____________________/

Рекомендации по использованию образца

• Заполните все выделенные пробелы (реквизиты сторон, номера, даты, суммы, технические характеристики баннера).
• Убедитесь, что в разделе «Предмет договора» чётко указаны размеры, материал (например, баннерная ткань ПВХ 500 г/м²), способ крепления (люверсы, карманы, рама) и необходимые согласования (разрешение на размещение рекламы).
• При необходимости добавьте отдельный раздел о гарантийном обслуживании (например, гарантия на сохранность изображения – 12 месяцев).
• Проверьте соответствие требованиям местного законодательства о размещении наружной рекламы (размеры, высоту установки, освещение и т.д.).
• Если работа выполняется субподрядчиками, укажите в разделе 2.2.4, что ответственность за их действия остаётся на Исполнителе.

Приведённый выше образец является лишь отправной точкой. Перед подписанием договора рекомендуется проконсультироваться с юристом, чтобы учесть специфику вашего проекта и актуальные нормы законодательства.