Договор оказания услуг на разработку конструкторской документации (КД) является типовым документом, регулирующим отношения между Заказчиком и Исполнителем при выполнении работ по созданию чертежей, спецификаций, 3‑моделей и иной технической документации, необходимой для изготовления изделия или реализации технологического процесса.

Структура договора

1. Преамбула (стороны, реквизиты)
2. Предмет договора
3. Сроки выполнения работ
4. Стоимость и порядок расчетов
5. Права и обязанности сторон
6. Конфиденциальность
7. Ответственность сторон
8. Форс‑мажор
9. Разрешение споров
10. Заключительные положения
11. Приложения

Текст образца договора

Преамбула

Настоящий договор («Договор») заключен «___» __________ 20__ г. между:

• Заказчик: [Наименование организации], расположенный по адресу: [Юридический адрес], ИНН/КПП: [Указать], расчетный счет: [Указать] в банке [Название банка], БИК: [Указать];
• Исполнитель: [Наименование организации], расположенный по адресу: [Юридический адрес], ИНН/КПП: [Указать], расчетный счет: [Указать] в банке [Название банка], БИК: [Указать];

Далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

Предмет договора

Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по разработке конструкторской документации («Работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и настоящим Договором.

В состав Работ входят:

• разработка эскизных и рабочих чертежей;
• создание 3‑моделей и визуализаций;
• подготовка спецификаций, ведомостей эксплуатационной документации;
• согласование полученной документации с Заказчиком и, при необходимости, с органами государственной экспертизы;
• внесение изменений и доработок по замечаниям Заказчика.

Сроки выполнения работ

Работы выполняются в период с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Промежуточные этапы и их сроки указаны в Приложении № 2 (График выполнения работ).

Заказчик вправе потребовать корректировки сроков при условии письменного согласия Исполнителя.

Стоимость и порядок расчетов

Общая цена Договора составляет __________ (__________) рублей, включая НДС.

Оплата производится этапами:

1. предоплата – ____% от общей цены в течение 5 банковских дней после подписания Договора;
2. промежуточные платежи – после сдачи каждого этапа работ, указанного в Приложении № 2, в размере ____% от стоимости соответствующего этапа;
3. final payment – после подписания акта сдачи‑приемки выполненных работ.

Платежи осуществляются банковским переводом на расчетный счет Исполнителя, указанный в преамбуле.

Права и обязанности сторон

Обязанности Заказчика:

• предоставить Исполнителю исходные данные, технические условия, нормативные документы и иную информацию, необходимую для выполнения Работ;
• обеспечить timely доступ к объектам, если требуется проведение измерений или обследований;
• в срок, не превышающий 5 рабочих дней, рассматривать и утверждать промежуточные результаты работ;
• оплачивать выполненные работы в соответствии с пунктом 3 Договора.

Обязанности Исполнителя:

• выполнять Работы качественно, в установленные сроки и в соответствии с действующими нормативами (ГОСТ, СП, ТУ и др.);
• соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Заказчика;
• предоставлять Заказчику промежуточные и окончательные результаты работ в электронном и бумажном виде;
• исправлять обнаруженные недостатки за свой счет в течение гарантийного периода, указанного в пункте 5.

Конфиденциальность

Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам информацию, constituting trade secrets, полученную в ходе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Обязанность по сохранению конфиденциальности действует в течение всего срока действия Договора и сохраняется в течение 3 лет после его прекращения.

Ответственность сторон

За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от неоплаченной части цены за каждый день просрочки.

За несвоевременную оплату Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Стороны не несут ответственности за невозможность исполнения Договора в случае форс‑мажорных обстоятельств (см. пункт 7).

Форс‑мажор

Сторона, столкнувшаяся с обстоятельством непреодолимой силы (стихийное бедствие, война, embargo, действия государственных органов и т.п.), обязана незамедлительно известить другую Сторону письмом о наступлении таких обстоятельств.

При подтверждении форс‑мажора сроки исполнения обязательств продлеваются на период действия таких обстоятельств.

Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие из Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.

В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

Заключительные положения

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, за исключением пунктов, действие которых сохраняется после расторжения (конфиденциальность, ответственность).

Изменения и дополнения к Договору действительны только при оформлении их в виде письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения

• Приложение № 1 – Техническое задание на разработку конструкторской документации.
• Приложение № 2 – График выполнения работ и этапность оплаты.
• Приложение № 3 – Акт сдачи‑приемки выполненных работ.
• Приложение № 4 – Гарантийные обязательства Исполнителя.

Настоящий образец договора может быть использован как база для подготовки индивидуального соглашения, учитывающего специфику конкретного проекта, отраслевые требования и внутренние регламенты Сторон.

---

Дата составления: .