Настоящий документ является образцом договора подряда на выполнение работ с ежемесячной оплатой․ Все персональные данные (ФИО‚ телефоны‚ адреса) заменены условными обозначениями в квадратных скобках – при реальном оформлении их необходимо заполнить актуальными сведениями сторон․

Преамбула

Настоящий договор («Договор») заключен «___» __________ 20__ г․ между:

• Заказчик: [Наименование организации] / [ФИО физического лица]‚ ИНН [ИНН]‚ КПП [КПП]‚ юридический адрес: [Юридический адрес]‚ represented by [ФИО представителя]‚ действующего на основании [Доверенность/Устав];
• Подрядчик: [Наименование организации] / [ФИО физического лица]‚ ИНН [ИНН]‚ КПП [КПП]‚ юридический адрес: [Юридический адрес]‚ represented by [ФИО представителя]‚ действующего на основании [Доверенность/Устав]․

Далее совместно именуются «Стороны»‚ а по отдельности – «Сторона»․

Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнять работы‚ указанные в Приложении № 1 («Перечень работ»)‚ ежемесячно в соответствии с заданием Заказчика․

Результат работ принимается Заказчиком путем подписания актов сдачи‑приемки выполненных работ («Акт»)․

Срок действия договора

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» __________ 20__ г․‚ если иное не предусмотрено настоящим Договором․

Срок выполнения работ определяется ежемесячно и указывается в соответствующем задании Заказчика․

Стоимость работ и порядок оплаты

Общая стоимость работ определяется как сумма ежемесячных платежей‚ рассчитываемых согласно тарифам‚ указанным в Приложении № 2 («Смета расходов»)․

Оплата производится ежемесячно не позднее 5‑го числа месяца‚ следующего за отчетным‚ путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика:

• Банк: [Наименование банка];
• Расчетный счет: [№ счета];
• Корреспондентский счет: [Кор․ счет];
• БИК: [БИК];
• ИНН/КПП: [ИНН]/[КПП]․

При просрочке оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0‚1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки․

Приемка работ

После завершения ежемесячного объема работ Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи‑приемки выполненных работ․

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт либо направляет мотивированные замечания․ В случае отсутствия замечаний Акт считается принятым․

Оплата производится на основании принятого Акта․

Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору виновная Сторона уплачивает штраф в размере 5% от невыполненной части стоимости работ․

Стороны освобождаются от ответственности за невозможность исполнения обязательств в случае форс‑мажорных обстоятельств (см․ п․ 7)․

Форс‑мажор

Сторона‚ не способная исполнить обязательства из‑за обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия‚ войны‚ эпидемии‚ действия государственных органов и т․п․)‚ обязана незамедлительно известить другую Сторону и предоставить подтверждающие документы․

При продолжительном форс‑мажоре (более 30 календарных дней) Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке‚ установленном п․ 9․

Конфиденциальность

Стороны обязуются не раскрывать третьим лицам информацию‚ полученную в ходе исполнения Договора‚ без предварительного письменного согласия другой Стороны‚ за исключением случаев‚ предусмотренных законодательством․

Расторжение договора

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон․

Одностороннее расторжение допустимо при существенном нарушении обязательств другой Стороной‚ если такое нарушение не устранено в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения претензии․

При расторжении Договора Заказчик оплачивает фактически выполненные работы до даты расторжения‚ а Подрядчик возвращает полученное авансовое платеж (если таковое имеется) за вычетом фактически понесенных расходов․

Разрешение споров

Все разногласия и споры‚ возникающие из Договора‚ решаются путем переговоров․ При невозможности достичь согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика (или иной суд‚ согласованный Сторонами)․

Заключительные положения

• Договор составлен в двух экземплярах‚ по одному для каждой Стороны‚ обладающих одинаковой юридической силой․
• Изменения и дополнения к Договору действительны только при оформлении их в письменной форме и подписании обеими Сторонами․
• Недействительность любого из пунктов Договора не влияет на силу остальных положений․

Реквизиты сторон (шаблон)

Показатель	Заказчик	Подрядчик
Наименование	[Наименование организации] / [ФИО]	[Наименование организации] / [ФИО]
ИНН	[ИНН]	[ИНН]
КПП	[КПП]	[КПП]
Юридический адрес	[Юридический адрес]	[Юридический адрес]
Расчетный счет	[№ счета]	[№ счета]
Банк	[Наименование банка]	[Наименование банка]
БИК	[БИК]	[БИК]

Примечание: Все данные‚ заключенные в квадратные скобки‚ являются условными обозначениями и должны быть заменены реальными сведениями при заключении договора․

---

Данный образец носит информационный характер и не является юридической консультацией․ Перед подписанием рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным юристом․